(1) Až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a nahradit mu účelně vynaložené náklady.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Judikatura k tomuto ustanovení

  • Nejvyšší soud rozhodl, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo pro opožděnost provedení díla podle § 642 odst. 2 obč. zák. i poté, co již uplynula lhůta k plnění, až do zhotovení díla. Toto…

  • Nejvyšší soud rozhodl, že dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové se odmítá. Žalobce se domáhal zaplacení 70.000,- Kč s příslušenstvím proti vydání movitých věcí, avšak soudy

  • Nejvyšší soud rozhodl, že dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně není přípustné, neboť napadené rozhodnutí nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva…

  • Nejvyšší soud rozhodl, že žalobkyně nemohla platně odstoupit od kupní smlouvy na dodávku a montáž kuchyňské linky, protože tak učinila před uplynutím smluvně sjednané lhůty pro odstoupení. I přes vadn…

  • Nejvyšší soud odmítl dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze, neboť neshledal dovolání přípustným podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Soud konstatoval, že odvolací

Zobrazit všech 9 rozhodnutí →