Judikatura k tomuto ustanovení

• Nejvyšší soud 22 Cdo 1658/2001 5. 2. 2003
• Nejvyšší soud 20 Cdo 181/2003 25. 3. 2004
• Nejvyšší soud 33 Odo 804/2001 11. 3. 2002
• Nejvyšší soud 3 Nd 264/2001 10. 10. 2001
• Ústavní soud III.ÚS 33/03 16. 10. 2003
• Ústavní soud IV.ÚS 367/2000 6. 12. 2001
• Vrchní soud 3 Cmo 346/2000 23. 5. 2002
• Nejvyšší soud 29 Odo 50/2001 (R 15/2003) 14. 11. 2001

  Jestliže účastníci smlouvy o dílo uzavřené podle obchodního zákoníku sjednali smluvní pokutu za zaviněné porušení povinnosti, lze zhotoviteli přičítat i zaviněné porušení povinnosti tím, koho pověřil

Zobrazit všech 19 rozhodnutí →