§ 2592

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.

Judikatura k tomuto ustanovení

Nejvyšší správní soud 6 Ads 225/2018-29 27. 2. 2019
Nejvyšší soud 5 Tdo 592/2015 4. 5. 2016
Krajský soud 15 Co 71/2024-252 3. 10. 2024
Krajský soud 35 CO 239/2022-114 13. 9. 2022
Krajský soud 28 CO 96/2022-306 8. 9. 2022
Krajský soud 20 CO 147/2022-135 2. 6. 2022
Krajský soud 25 CO 163/2021-203 16. 2. 2022
Krajský soud 35 CO 436/2021-205 1. 2. 2022
Krajský soud 57 A 174/2018-92 8. 4. 2020
Okresní soud 16 C 88/2025-132 8. 6. 2026

Okresní soud v Břeclavi uložil žalované povinnost vydat žalobci osobní automobil Jeep Grand Cherokee, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, a dále jí uložil zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení

Zobrazit všech 51 rozhodnutí →