§ 2595
Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Judikatura k tomuto ustanovení
-
Nejvyšší soud rozhodl, že dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci se odmítá. Dovolatel nedostál požadavkům na obsahové náležitosti dovolání, neboť vymez…
-
Nejvyšší soud odmítl dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze, neboť neshledal dovolání přípustným. Dovolatelka se marně snažila zpochybnit skutková zjištění odvolacího soudu a namítal…
-
o zaplacení 1 389 124 Kč s příslušenstvím, o odvolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25. 7. 2023, č. j. 2 C 17/2020-659, ve znění opravného usnesení ze dne 26. 7. 20…
-
o odvolání žalobkyně proti rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 31. března 2022, č. j. 137 C 14/2020-76
-
pro [část Prahy] dne 23. června 2021, č. j. 7 C 44/2019-192, ve znění usnesení ze dne [datum rozhodnutí], č. j. 7 C 44/2019-215,
-
O zaplacení 361 603,60 Kč s příslušenstvím
-
zaplacení 92 836,30 EUR s příslušenstvím
-
o zaplacení 689 575,97 Kč s příslušenstvím